ECLI:NL:RBLIM:2021:9942
Rechtbank Limburg · 22-12-2021 · zaaknummer C/03/274670 / HA ZA 20-109
Inhoudsindicatie
Aannemer constateert in uitvoeringsfase dat het onmogelijk is om fundering van nieuw stadskantoor van gemeente uit te voeren zoals begin 2018 overeengekomen naar aanleiding van aanbesteding. Stelling dat gemeente aansprakelijk is voor gevolgen in geld en tijd van vereiste aanpassing van ontwerp en fundering verworpen; aannemer had tijdens aanbestedingsfase zelf nader onderzoek moeten doen. Aannemer daarentegen gevolgd in stelling dat partijen, ter voorkoming van vertraging bij bouw van stadskantoor, medio 2019 hebben afgesproken dat gemeente kosten van aanpassing zou vergoeden aan aannemer, in afwachting van (definitief) oordeel over aansprakelijkheid aannemer dan wel gemeente. Gemeente was eind 2019 gehouden om deze betalingsafspraak na te komen en mocht uit hoofde daarvan reeds verrichte betalingen niet (door verrekening) ongedaan maken. Schadevergoedingsvordering van gemeente afgewezen gelet op boetebeding in aannemingsovereenkomst.
Rechters
Advocaten
Gemachtigden en juristen in deze zaak
In deze uitspraak zijn geen gemachtigden of juristen met naam genoemd.
Bron: openbaar gepubliceerde uitspraak van de Rechtspraak. Wij tonen alleen de metadata en de inhoudsindicatie zoals gepubliceerd; de volledige uitspraak lees je bij de bron. Klopt er iets niet of wilt u dit niet zo? Meld het via de contactpagina.