ECLI:NL:RBDHA:2023:14404
Rechtbank Den Haag · 13-09-2023 · zaaknummer C/09/617164 / HA ZA 21-785
Inhoudsindicatie
Aanneming van werk. Grote vertraging in oplevering nieuwbouwcomplex. Partijen zijn een vertragingsboete overeengekomen van € 2.500 per dag, tot maximaal 5% van de prijs. Dit boetebeding is een gefixeerde schadevergoeding, en geen zuiver boetebeding (uitleg boetebeding). Wel kent de rechtbank aanvullende schadevergoeding toe vanaf 17 maanden uitloop o.g.v. art. 6:94 lid 2 BW (o.a. gemiste huurinkomsten en extra kosten bouwdirectie).
Rechters
Advocaten
Gemachtigden en juristen in deze zaak
In deze uitspraak zijn geen gemachtigden of juristen met naam genoemd.
Bron: openbaar gepubliceerde uitspraak van de Rechtspraak. Wij tonen alleen de metadata en de inhoudsindicatie zoals gepubliceerd; de volledige uitspraak lees je bij de bron. Klopt er iets niet of wilt u dit niet zo? Meld het via de contactpagina.