ECLI:NL:RBDHA:2018:5211
Rechtbank Den Haag · 02-05-2018 · zaaknummer C/09/550637 / KG ZA 18/311
Inhoudsindicatie
Kort geding over verbouw en nieuwbouw van gebouwen en gronden van school. Geschil tussen aannemer en opdrachtgever naar aanleiding van vertraging bij werkzaamheden. Conventie: verschuldigdheid van meerwerkfacturen en vertragingskosten kan niet in kort geding worden vastgesteld. Reconventie: uitoefening van het retentierecht is naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar. Omdat de in tweede instantie afgesproken uiterste oplevertermijn ook niet is gehaald, is aannemelijk dat de opdrachtgever de overeenkomst mocht ontbinden, zodat de kavel moet worden ontruimd.
Rechters
Gemachtigden en juristen in deze zaak
In deze uitspraak zijn geen gemachtigden of juristen met naam genoemd.
Bron: openbaar gepubliceerde uitspraak van de Rechtspraak. Wij tonen alleen de metadata en de inhoudsindicatie zoals gepubliceerd; de volledige uitspraak lees je bij de bron. Klopt er iets niet of wilt u dit niet zo? Meld het via de contactpagina.