ECLI:NL:RBAMS:2026:6689
Rechtbank Amsterdam · 01-07-2026 · zaaknummer C/13/732538 / HA ZA 23-376
Civiel recht; VerbintenissenrechtGepubliceerd 01-07-2026
Deel LinkedIn
Inhoudsindicatie
BNB heeft als aannemer werkzaamheden verricht voor de bouw van winkelcentrum “The Mall of the Netherlands” in Leidschendam. Deze zaak gaat onder andere over meerwerk, bouwtijdverlenging en de kosten van vertraging. Zie uitgebreider het overzicht van het vonnis (2.1-2.2). Van de gevorderde ongeveer € 22 mln wordt ongeveer € 12 mln toegewezen.
Advocaten
Gemachtigden en juristen in deze zaak
In deze uitspraak zijn geen gemachtigden of juristen met naam genoemd.
Bron: openbaar gepubliceerde uitspraak van de Rechtspraak. Wij tonen alleen de metadata en de inhoudsindicatie zoals gepubliceerd; de volledige uitspraak lees je bij de bron. Klopt er iets niet of wilt u dit niet zo? Meld het via de contactpagina.