ECLI:NL:RBAMS:2024:5247
Rechtbank Amsterdam · 22-08-2024 · zaaknummer C/13/735657 / HA ZA 23-598
Inhoudsindicatie
Aanneming van werk. UAV 2012. Door aannemer verrichte werkzaamheden in opdracht van gemeente. Vordering tot vergoeding van kosten als gevolg van vertraagde start afgewezen bij gebrek aan onderbouwing. Vergoeding van kosten als gevolg van aanhoudende vertragingen bij andere aannemers en het noodgedwongen versnipperd moeten werken deels toegewezen. Schatting van hoogte van schade. Tegenvordering van gemeente tot betaling van contractuele boete vanwege te late oplevering afgewezen vanwege rechtsverwerking.
Rechters
Gemachtigden en juristen in deze zaak
In deze uitspraak zijn geen gemachtigden of juristen met naam genoemd.
Bron: openbaar gepubliceerde uitspraak van de Rechtspraak. Wij tonen alleen de metadata en de inhoudsindicatie zoals gepubliceerd; de volledige uitspraak lees je bij de bron. Klopt er iets niet of wilt u dit niet zo? Meld het via de contactpagina.