ECLI:NL:GHSHE:2022:472
Gerechtshof 's-Hertogenbosch · 15-02-2022 · zaaknummer 200.273.312_01
Inhoudsindicatie
Appellant is met geïntimeerde overeengekomen dat zij een stabilisatiesysteem op maat zou maken voor het schip van appellante en de directie zou voeren over de installatie en testen van het systeem in Thailand. Nog voor de oplevering beroept appellant zich op ontbinding van de overeenkomst. Het beroep op ontbinding op grond van artikel 7:756 BW gaat niet op. Er is vóór de vastgestelde tijd van oplevering waarschijnlijk geworden dat het werk niet op tijd of niet behoorlijk zou worden opgeleverd. De situatie dat de opdrachtgever de oplevering in Thailand wilde uitstellen tot februari/maart 2018 is niet geregeld in de overeenkomst. Het contract bevat in zoverre een leemte. De redelijkheid en billijkheid brengen in dit geval mee dat geïntimeerde aanspraak kon maken op een nadere (aan)betaling en dat deze aanspraak voor appellant geen argument opleverde voor de stelling dat geïntimeerde niet op tijd of niet behoorlijk zou opleveren. Het beroep van appellant op ontbinding op grond van artikel 6:265 BW gaat evenmin op.
Partijen
[appellant]
appellant · onbekend
Gemachtigden en juristen in deze zaak
In deze uitspraak zijn geen gemachtigden of juristen met naam genoemd.
Bron: openbaar gepubliceerde uitspraak van de Rechtspraak. Wij tonen alleen de metadata en de inhoudsindicatie zoals gepubliceerd; de volledige uitspraak lees je bij de bron. Klopt er iets niet of wilt u dit niet zo? Meld het via de contactpagina.