ECLI:NL:GHDHA:2025:270
Gerechtshof Den Haag · 21-01-2025 · zaaknummer 200.318.404/01
Civiel recht; VerbintenissenrechtGepubliceerd 26-02-2025
Deel LinkedIn
Inhoudsindicatie
Overeenkomst van onderaanneming. Hoofdaannemer vordert schadevergoeding van onderaannemer wegens tekortkomingen in het werk, waaronder vertraging. Onderaannemer beroept zich terecht op opschorting en schuldeisersverzuim. Opschortingsbevoegdheid niet vervallen door zekerheidstelling (artikel 6:55 BW). Geen vertraging die aan onderaannemer is te wijten.
Advocaten
Gemachtigden en juristen in deze zaak
In deze uitspraak zijn geen gemachtigden of juristen met naam genoemd.
Bron: openbaar gepubliceerde uitspraak van de Rechtspraak. Wij tonen alleen de metadata en de inhoudsindicatie zoals gepubliceerd; de volledige uitspraak lees je bij de bron. Klopt er iets niet of wilt u dit niet zo? Meld het via de contactpagina.