ECLI:NL:GHARL:2018:7782
Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden · 28-08-2018 · zaaknummer 200.239.768
Inhoudsindicatie
Kort geding. Retentierecht aannemer. De aannemer levert de sloop van een flatgebouw niet op tijd op, beroept zich op onvoorzien asbest. Opdrachtgever laat facturen onbetaald en ontbindt de overeenkomst. Voorshands is onduidelijk wie in verzuim is geraakt. Ordemaatregel: de aannemer moet ontruimen en moet zijn retentierecht opgeven tegen ontvangst van een bankgarantie, vooral omdat hij herhaaldelijk slecht heeft gecommuniceerd over de oorzaken en de gevolgen van de vertragingen.
Advocaten
- A. Ben Daoued
- L.A. Dahlmans
Gemachtigden en juristen in deze zaak
In deze uitspraak zijn geen gemachtigden of juristen met naam genoemd.
Bron: openbaar gepubliceerde uitspraak van de Rechtspraak. Wij tonen alleen de metadata en de inhoudsindicatie zoals gepubliceerd; de volledige uitspraak lees je bij de bron. Klopt er iets niet of wilt u dit niet zo? Meld het via de contactpagina.