ECLI:NL:GHARL:2017:6196
Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden · 18-07-2017 · zaaknummer 200.160.722
Inhoudsindicatie
Vervolg op Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden 20 december 2016, ECLI:NL:GHARL:2016:10282. Aanneming van werk. Bouw bedrijfshal. Contractuele korting (boete) op aanneemsom vanwege te late oplevering. Geen sprake van afstand van recht ten aanzien van beroep kortingsregeling. Nakoming kortingsregeling slechts mogelijk voor zover termijnoverschrijding aan aannemer kan worden toegerekend. Geen korting verschuldigd over onwerkbare werkdagen. Hoger beroep van vonnis rechtbank Gelderland 15 oktober 2014, ECLI:NL:RBGEL:2014:6826
Advocaten
Partijen
[geïntimeerde]
geïntimeerde · onbekend
Gemachtigden en juristen in deze zaak
In deze uitspraak zijn geen gemachtigden of juristen met naam genoemd.
Bron: openbaar gepubliceerde uitspraak van de Rechtspraak. Wij tonen alleen de metadata en de inhoudsindicatie zoals gepubliceerd; de volledige uitspraak lees je bij de bron. Klopt er iets niet of wilt u dit niet zo? Meld het via de contactpagina.