ECLI:NL:GHAMS:2023:976
Gerechtshof Amsterdam · 18-04-2023 · zaaknummer 200.298.093/01
Inhoudsindicatie
Aanneming. Bouwrecht. Onbetaalde facturen enerzijds en contractuele boetes anderzijds. Stand van het werk ten tijde van opzegging. Meerkosten van wijzigingen in het werk. Inhoud van de oorspronkelijke opdracht. Opleverboetes. Nieuwe opleverdata overeengekomen. Van de aanvang af onhaalbare termijnen. Oorzaken van vertraging. Handelwijze van partijen in het verleden bij uitloop werkzaamheden. Matiging van boete.
Rechters
Advocaten
Partijen
[appellante]
appellante · onbekend
[geïntimeerde]
geïntimeerde · onbekend
Gemachtigden en juristen in deze zaak
In deze uitspraak zijn geen gemachtigden of juristen met naam genoemd.
Bron: openbaar gepubliceerde uitspraak van de Rechtspraak. Wij tonen alleen de metadata en de inhoudsindicatie zoals gepubliceerd; de volledige uitspraak lees je bij de bron. Klopt er iets niet of wilt u dit niet zo? Meld het via de contactpagina.