ECLI:NL:GHAMS:2019:485
Gerechtshof Amsterdam · 19-02-2019 · zaaknummer 200.230.427/01
Inhoudsindicatie
Overeenkomst tot aanneming van werk, te weten asbestsanering. Inzet door hoofdaannemer van extra personeel in verband met vertraging wordt als minderwerk op aanneemsom met onderaannemer in rekening gebracht. Of de uurtarieven van dat extra personeel die aan hoofdaannemer door derde partij in rekening zijn gebracht te hoog zouden zijn of hoger dan gebruikelijk, is in de verhouding tussen hoofdaannemer en onderaannemer niet relevant, omdat voldoende aannemelijk is dat hoofdaannemer die kosten heeft betaald. Overigens zijn die kosten reëel. Dat meerwerk nodig was is, gelet op daartoe uitgebracht rapport, onvoldoende onderbouwd. Zie tussenarrest ECLI:NL:GHAMS:2018:133.
Rechters
Advocaten
- G. Reisenstadt
- S. van Oosterhout
Gemachtigden en juristen in deze zaak
In deze uitspraak zijn geen gemachtigden of juristen met naam genoemd.
Bron: openbaar gepubliceerde uitspraak van de Rechtspraak. Wij tonen alleen de metadata en de inhoudsindicatie zoals gepubliceerd; de volledige uitspraak lees je bij de bron. Klopt er iets niet of wilt u dit niet zo? Meld het via de contactpagina.